Суд признал законным перенос сроков реконструкции улицы Пугачева

Апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры Башкирии на решение арбитражного суда, который признал обоснованным продление сроков реконструкции улицы Пугачева в Уфе. Работы по участку между Сочинской и Бельской улицами должны были завершиться к концу 2023 года, но были перенесены на сентябрь 2025 года.

Прокуратура настаивала, что управление по строительству дорог (УСРДИС) и генподрядчик АО «Башкиравтодор» не имели права продлевать сроки выполнения контракта стоимостью 1,2 млрд рублей. Ведомство требовало признать дополнительные соглашения недействительными и взыскать 122,4 млн рублей неустойки за нарушение графика.

Суд установил, что задержки вызваны объективными причинами: выкупом более 80 объектов недвижимости у частных собственников, судебными разбирательствами с владельцами, изменениями в проектную документацию и перераспределением бюджетного финансирования. УСРДИС начало изъятие имущества ещё в 2022 году, затем потребовались экспертизы и согласования.

Апелляционная коллегия постановила, что продление сроков обусловлено исключительно объективными причинами и направлено на достижение качества социально значимых работ. Реконструкция улицы Пугачева входит в крупный инфраструктурный проект стоимостью более 6,44 млрд рублей, включающий также строительство развязки и поперечной улицы.